土方分包合同范本

1、土方分包合同范文一 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信 的原则，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。 工程概况 工程名称： 工程地点： 工程范围及内容： 。

2、本工程不得转让，未经甲方许可，本合同工程的任何一部份，乙方不得另行转包或分包。 第12条 违约及处理 11甲方代表不能及时发出必要指令、确认，不按合同的约定履行其义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约，相应顺延工期，并按本合同有关条款承担责任和费用。

3、双方在签订合同后，甲方提供生活费、修车费 元，此款在合同期满运输费用结清后退还甲方。

4、土方工程承包合同书范本1 甲方（发包方）： 乙方1（承包方）： 乙方2（承包方）： 甲、乙双方本着平等、自愿和诚实信用的原则，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法律、法规和宁夏回族自治区的有关规定，为了明确双方权利、义务，经双方协商一致同意，签订本合同并严格履行。

5、以下是我整理的土方承包合同范本（通用5篇），希望能够帮助到大家。 土方承包合同1 甲方： 乙方： 甲方修建乡新寨梁村2公里水泥路，需要运输沙石料，乙方现有大型双桥车辆可供甲方沙石运输使用，经甲乙双方多次协商达成共识，甲方同意使用乙方车辆运输甲方所需2公里水泥路面的全部沙石运输，现达成协议如下。

建筑工程承包合同协议书

1、工程承包合同协议书1 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规精神，双方在平等、友好、互惠互利的原则下，为确保工程顺利进行，保障双方责任、权利和义务，经双方协商签订本合同以此共同遵照执行。

2、建筑合同包工包料的协议书1 甲方： 乙方： 身份证号： 经甲乙双方自愿协商，甲方将市场的破混混凝土地面、外运碎石、灰碴、铺设管道、打混凝土地面工程交给乙方施工，具体事宜经甲乙双方协商签订合同如下： 上述工程施工期：自年月月工期15天，（雷雨天顺延，乙方不得无故延误工期的施工日期，需按约定时间完成）。

3、可以包给一个单位签订总包合同再由总包单位与其他单位签订分包合同，各分包单位在勘察、设计、施工的进度、质量，以及工程造价等方面、对总包单位全面负责。根据《合同法》规定，发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。

4、简单工程建筑承包合同1 甲方：南苑新村1#综合楼 乙方：（砌工） 甲方将南苑新村1#综合楼砌体工程，装饰装修分项工程承包给乙方施工，为明确双方责任按时按质完成施工任务，经双方友好协商，特定立如下协议： 承包范围：图纸设计范围内所有砌体、砼、装饰装修、预制构安装等工程。 承包方式：包工不包料。

建筑工程分包合同概念?

1、一）建筑工程分包合同的概念建筑工程分包合同是指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法分包给具有相应资质的承包单位，该承包人不退出承包关系，其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任而订立的合同。

2、总包合同的概念是：建筑工程总承包单位与建设单位签订的，约定由总承包单位承担建筑工程全部施工任务，并对建设单位负责的合同。分包合同的概念是：建筑工程总承包单位与分包单位签订的，约定由分包单位承担总承包工程中部分施工任务，并向总承包单位负责的合同。

3、是指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法发包给具有相应资质的承包单位的行为，该总承包人并不退出承包关系，其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任。

4、建筑工程分包合同是指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法分包给具有相应资质的承包单位，该承包人不退出承包关系，其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任而订立的合同。分包活动中，作为发包一方的建筑施工企业是分发包人，作为承包一方的建筑施工企业是分承包人。

5、建筑工程分包是承包人将建筑工程中的专业工程或者劳务作业交于其他建筑企业完成的活动。

施工劳务分包合同有效吗

1、无效的。分包的话要不是有资质的公司或者是一个劳务公司，显然，你都不具备条件，显然，签约的劳务分包合同是无效的。根据法律规定，劳务承包人承接的是劳务发包人劳务作业，仅对劳务发包人负责，是禁止将工程分包给没有资质条件的单位承接的。

2、法律主观：无效。个人是不具有相应建筑资质的，所以将劳务工程分包给个人是不合法的，所签订的 劳务分包合同 是无效的。行为人与相对人以虚假的意思表示实施的 民事法律行为 无效。以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理。

3、法律主观：依照规定进行的劳务分包合法，依法成立的劳务分包合同具有效力。如果施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给具备资质的劳务分包企业，是合法的；劳务分包合同具有效力。

4、劳务分包合同有效。第7条规定：“具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持。”从这一规定可以看出劳务分包合同不属于工程转包，劳务分包合同合法有效。

5、综上所述，劳务再分包合同无效，法律禁止再次将工程转包给他人。劳务分包合同纠纷可以直接起诉的，有约定仲裁前置的除外，当事人可以向被告住所地或合同履行地法院起诉。

6、承包人与包工头签订的劳务分包合同和没有劳务作业资质的施工单位签订的劳务分包合同是一样的，都属于是无效的，是不合法的。原则上禁止分包，但如果实际分包的，产生的质量责任以及拖欠工程款的行为最终由违法分包人承担。

市政工程分包合同

1、市政工程施工分包合同1 甲方： （以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）本工程根据及其他相关法律、行政法规等文件精神，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，甲乙双方就XX工程分包承建达成一致，订立本合同。

2、在中国，施工承包合同包括两种，分别是总合同与年度合同以及总承包合同与分承包合同 总合同与年度合同。施工期在1年以上的大中型建设项目，建设单位根据已批准的总工程项目与施工单位签订总合同（或总协议书），然后再根据年度建设计划签订年度合同。总承包合同与分承包合同。

3、法律主观：主体工程以外允许分包，在总 承包合同 里面约定可以分包的部分可以分，没有约定的，要取得建设单位的认可才可以分，但不得超过中标合同价的百分之三十。

4、以下是我为大家整理的挡土墙施工承包合同 范文 ，感谢您的阅读。

5、分包单位通常为专业工程公司，例如工业炉窑公司、设备安装公司、装饰工程公司等。国际上通行的分包方式主要有两种：一种是由建设单位指定分包单位，与总包单位签订分包合同；一种是由总包单位自行选择分包单位签订分包合同。独立承包独立承包是指承包单位依靠自身的力量完成承包任务，而不实行分包的承包方式。

6、法律分析：施工总承包单位和专业分包单位一定要进行备案。法律依据：《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第九条 专业工程分包除在施工总承包合同中有约定外，必须经建设单位认可。专业分包工程承包人必须自行完成所承包的工程。劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定。

施工总承包管理合同?

1、施工总承包合同1 甲方： 乙方：___ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就皮条孙西小孙庄（工程）建筑施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 承包形式：木工大包。

2、施工总 承包合同 范本1 建设单位（甲方）：___ 承包单位（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方本着平等协商、诚实守信的原则，签订本合同，共同遵守。

3、工程总承包合同1 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。